监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

根据标准施工招标文件的规定下列关于监理人职责和权力的表述正确的是

合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准而减轻或解除合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除监理人受发包人委托，享有合同约定的权力监理人发出的任何指示都应视为已得到发包人的批准，故监理人有权免除或变更发包人和承包人的权利,义务和责任监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明

根据标准施工招标文件中的通用合同条款关于监理人职责和权利的说法正确的是

监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准监理人有权变更施工合同约定的承包人的义务监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务

根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式在合同履行过程中承包人提出合理化建议时正确的处理程序

承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

在履行合同过程中经发包人同意可按约定的变更程序向承包人作出变更指示承包人应遵照执行

监理人双方的上级主管部门发包人法院

根据标准施工招标文件中的通用合同条款监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有

在发包人授权范围内发出监理人指示根据合同约定向承包人发出变更指示根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务与施工合同当事人商定变更工程价款检查工程实体、材料和设备质量

有关监理人职责和权利的表述说法正确的有

受发包人委托，享有合同约定的权利负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准等职务行为而减轻或解除

下列有关监理人的说法错误的是

是受发包人委托在施工现场实施合同管理的执行者监理人必须按最新法律规范的要求进行监理监理人是合同的第三方监理人的权力范围在专用合同条款中明确监理人有权变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任

根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定发包人同意承包人根据变更意向书要求提交变更实施方案的由

发包人监理人承包人设计人

施工合同履行过程中中间竣工工程的范围和竣工时间由在专用条款内约定

监理人发包人承包人发包人和承包人共同

在监理合同履行过程中监理人的义务包括正常工作附加工作和额外工作其中额外工作是指

监理合同专用条款中约定的工作内容发包人要求监理增加的合同之外的工作内容监理合同通用条款中约定的工作内容因非监理人原因终止监理业务后的善后工作内容

根据标准设计施工总承包招标文件中的合同条款及格式承包人应按照专用条款约定担保建设工程设计责任险和工

事先征得监理人同意，并通知设计人事先征得监理人同意，并通知发包人事先征得设计人同意，并通知监理人事先征得发包人同意，并通知监理人

监理人属于发包人一方的人员其作用在合同条款中主要表现在以下几个方面

在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作承包人收到监理人发出的任何指示，应视为已得到发包人的批准，应遵照执行监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的情况发生后，由发包人承担赔偿责任按照合同条款的约定公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项，无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任

在合同履行过程中，经发包人同意，监理人可按合同条款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人( )的权利。

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库